Взыскание неустойки по ДДУ с ООО «СЗ «Бастион»

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

Кунцевский районный суд г. Москвы в составе судьи Кругликовой А.В., при секретаре Сурковой В.М., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению к ООО «СЗ «Бастион» о признании односторонних актов приема-передачи недействительными, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, судебных расходов,

УСТАНОВИЛ:

Истец, с учетом уточнений, обратился в суд с иском к ответчику, в котором просит признать два односторонних Акта приема-передачи объектов долевого строительства недействительными. Обязать Ответчика подписать и предоставить Истцу в трех экземплярах для оформления права собственности на квартиры Акты приема-передачи Объектов долевого строительства к Договорам участия в долевом строительстве. Взыскать с ООО «Специализированный застройщик «Бастион в пользу Истца сумму неустойки, в связи с нарушением срока, предусмотренного первым Договором участия в долевом строительстве за период с 01.09.2021 по 28.03.2022 в размере 1 099 569,90 руб., сумму неустойки, в связи с нарушением срока, предусмотренного вторым Договором участия в долевом строительстве за период с 01.09.2021 по 28.03.2022 в размере 512 920,83 руб., штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 50% от суммы, взысканной судом в пользу потребителя, компенсацию морального вреда в размере 50 000 руб., судебные расходы Истца на оплату услуг представителя в размере 50 000 руб., расходы на адвоката в размере 11 600 руб., почтовые расходы в размере 2 375,12 руб., госпошлину.

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично.
Признать односторонний акт приема-передачи объекта Долевого участия к договору недействительными.
Взыскать с ООО СЗ «Бастион» в пользу истца неустойку в размере 750 000 руб., моральный вред в размере 5 000 руб., штраф в размере 150 000 руб., расходы на представителя в размере 20 000 руб.
В остальной части иска отказать.

Предоставить ООО «СЗ «Бастион» оторочку исполнения решения суда в части оплаты штрафа, неустойки до 31.12.2022.
Взыскать с ООО «СЗ «Бастион» государственную пошлину  в бюджет города Москвы в размере 13 199 руб.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд через Кунцевский районный суд г. Москвы в течение месяца со дня изготовления решения в окончательной форме.

Юристы СДМ всегда готовы помочь решить проблемы, возникающие в процессе долевого строительства. Просто оставьте заявку, нажав «Получить консультацию» — мы найдем решение!